房屋買賣合同範本 房屋買賣合同注意事項

安宅吧 人氣:2.24W

房屋買賣合同作爲一種特殊的買賣合同,它是指出賣人將房屋交付並轉移所有權與買受人,買受人支付價款的合同。房屋買賣合同的法律特徵既有買賣合同的一般特徵,也有其自身固有的特徵。小編爲您分享房屋買賣合同以及房屋買賣合同的注意事項講解。

房屋買賣合同範本 房屋買賣合同注意事項

 房屋買賣合同範本

合同編號:_________

出賣人:_________

買受人:_________

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議:

條 項目建設依據

1、出賣人以【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得座落於_________地塊的國有土地使用權。

2、該地塊【國有土地使用證號】【城鎮建設用地批准書號】爲:_________,土地使用權面積爲:_________,買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所在土地用途爲:_________,土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年 _________月_________日止。

3、出賣人經批准,在上述地塊上建設的商品房【地名覈准名稱】【暫定名】爲:_________,建設工程規劃許可證號爲:_________,建築工程施工許可證號爲:_________,建設工程施工合同約定的開工日期爲:_________,建設工程施工合同約定的竣工日期爲:_________。

 房屋買賣合同注意事項

1、必須確認房主真實身份

買賣雙方在簽訂合同前首先需檢查簽約主體的真實性,主要是覈實房主的身份。因此對於業主證件的真實性和其與業主身份的一致性是簽訂買賣合同的前提條件,尤其在買賣雙方自己進行交易而沒有第三方作爲居間擔保的情況下,該項問題更需引起客戶的注意。

2、必須明確雙方違約責任

因爲房產交易複雜且金額較大,有時會出現意想不到的狀況,導致違約行爲。爲了能避免以後出現扯皮現象,需要在簽署合同時就明確寫清雙方的責任和權利,以及違約金的償付金額和時間,遵循的原則就是雙方責權利對等。

房屋買賣合同糾紛

房屋合同糾紛是指房屋買賣過程中出現的糾紛,包括售房廣告引起的糾紛、認購書相關的糾紛、房屋買賣合同價款支付相關糾紛、房屋交付相關的糾紛、延期辦證的糾紛、懲罰性賠償的糾紛、二手房買賣的糾紛、商品房買賣合同解除與房屋按揭關係的衝突與協調、有關包銷的糾紛等。

一、管轄

依據院相關的司法解釋,應由被告住所地法院或合同實際履行地法院(即該房屋所在地法院)管轄。

二、法律適用

處理房屋買賣合同糾紛的法律依據主要是《城市房地產管理法》 、《土地管理法》、《合同法》、《物權法》、《城市房地產開發經營管理條例》、人民法院《關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》等相關規定。